Летом 2023 года один из жителей областного центра заключил два договора с компанией на поставку окон и их установку. Общая сумма сделок составила почти 600 тысяч рублей: 479 тысяч за окна и 111 тысяч за монтаж. По договору окна должны были установить до середины августа 2023 года. Однако работы были завершены только в апреле 2024 года.
Из-за задержки установки окон истец столкнулся с серьезными проблемами. С наступлением зимы ему пришлось самостоятельно утеплять свою квартиру, так как в ней не было окон. Это также остановило ремонт и соседи начали жаловаться на холод.
Представитель ответчика утверждал, что окна были доставлены вовремя и что два договора (на поставку и на монтаж) нужно рассматривать отдельно. Однако суд изучил ситуацию и выяснил, что фактически между сторонами был заключен один договор на выполнение работ по изготовлению и установке окон по индивидуальному заказу. Суд отметил, что разделение договора на два отдельных было сделано с целью избежать ответственности за задержку.
Суд установил, что сроки выполнения работ действительно были нарушены — задержка составила целых восемь месяцев. В результате истец получил частичное удовлетворение своих требований: с ответчика было взыскано 580 тысяч рублей в качестве неустойки, 20 тысяч рублей за моральный вред, а также штраф в 300 тысяч рублей и почтовые расходы в размере 526 рублей.
На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу, и стороны могут продолжать разбирательство.
